實用的承攬合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，人們運用到合同的場合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的實用的承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：________
法定代表人：________
職務：________
聯系方式：________
身份證件：________
乙方：________
法定代表人：________
職務：________
聯系方式：________
身份證件：________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：________________
2、工程承包總面積：________，每平方米價款________元，工程總價款計________元.
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供.
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好.架子搭好，牢固安全.
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責.
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方.實際面積________平方米，每平方米________元.
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清.
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金.乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟.造成一切后果，由甲方承擔.
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定.
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力.
甲方：________乙方：________
法定代表人：________法定代表人：________
________年________月________日________年________月________日
【承攬合同】相關文章：
承攬合同12-21
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
工程承攬合同12-28
廣告承攬合同02-27
【薦】承攬的合同02-27
承攬的合同【精】03-03
承攬的合同【推薦】03-05
委托承攬合同03-24
【精】承攬的合同03-18