裝飾承攬合同
隨著法律知識的普及，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的裝飾承攬合同，歡迎大家分享。
裝修人：______________（以下簡稱甲方）
裝飾裝修企業：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點：瑞立中央花城1幢1單元303室。
2、工程承包方式：乙方包工、包料。
二、工程期限
工程期限60天，開工日期20__________年2月19日，竣工日期：20__________年4月19日。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價80000元，設計費3000元。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付工程總價款的40%，計320__________元，其余價款根據施工進度計劃分期支付；
（1）木工進場前，支付總價款40%，計320__________元；
�。�2）油漆工進場前，支付總價款17%，計13600元；
�。�3）余款3%，工程驗收合格后一次付清。
四、材料、設備的供應
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的.品牌、規格、型號、質量相符，并應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。乙方采購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責；如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。
工程竣工后，乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期，并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
工程未經竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
五、工程保修
在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。
六、其它約定
七、違約責任
甲、乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失。
甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。乙方擅自轉包工程，甲方有權要求停工，乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。
本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預算總造價40%向對方支付違約金，并賠償由此而造成的其他經濟損失。
八、爭議或糾紛的處理
甲、乙雙方履行本合同如發生爭議，可依法向人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同正本一式二份，雙方各執一分，附件份，有同等法律效力。本合同系規本，不得翻印或復印。
甲方：______________乙方：______________
簽約日期：20__________年__________月__________日
【裝飾承攬合同】相關文章：
外墻裝飾承攬合同10-17
承攬裝修裝飾合同范本04-16
裝飾裝修工程承攬合同范本04-11
家居裝飾工程承攬合同書12-10
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同范本09-20
承攬裝飾郵政樓外墻工程的合同范本10-09
裝飾裝修工程承攬合同范本（精選5篇）02-28
承攬的合同10-13
承攬合同01-15
承攬的合同10-21