- 相關(guān)推薦
包工包料的勞務(wù)合同
在人們越來越相信法律的社會中,隨時(shí)隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的包工包料的勞務(wù)合同,歡迎大家分享。
包工包料的勞務(wù)合同1
甲方:
乙方:
根據(jù)上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程概況
1。工程名稱:
2。工程地點(diǎn):
3。工程數(shù)量:
4。結(jié)構(gòu)形式:
二、承包方式
包工、包主體工程
三、承包范圍
包工包料、包手頭工具等所有機(jī)具(包括三級配電箱以下滿足質(zhì)量要求的照明用電線及其它設(shè)備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉(zhuǎn)材料管理。
四、施工日期
1、商定工期為天(日歷天)
開工日期:x年xx月xx日
竣工日期:x年xx月xx日
2、本工程應(yīng)一次進(jìn)場完成,按照甲方工程各階段的施工進(jìn)度計(jì)劃施工。根據(jù)甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責(zé)任由乙方承擔(dān),并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應(yīng)支付違約金1000元,7天以上(含7天)發(fā)包方有權(quán)終止合同,責(zé)令無條件退場,按已完成工程量的80%結(jié)算支付,并有承包方承擔(dān)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、工程面積及單價(jià)
1、此工程樓號總面積約平方米
2、每平方工程包價(jià):主體每平方米元,裝飾每平方米元。
六、工程結(jié)算及支付辦法
1、主體工程結(jié)算及支付辦法
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收達(dá)到合同第六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)后付至總造價(jià)的,剩余三個月內(nèi)付清。
。2)、結(jié)算前由發(fā)包方、建設(shè)方、監(jiān)理方、質(zhì)監(jiān)站及設(shè)計(jì)方組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項(xiàng)目部提出申請,經(jīng)甲方項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,甲方財(cái)務(wù)核算后給予支付。
2、裝飾工程結(jié)算及支付辦法
。1)砌體完成一半后福完成工程量的`,全部完成付總款的,主體驗(yàn)收后付至。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付總工程款,竣工驗(yàn)收后付至總款的,二次結(jié)構(gòu)、裝飾部分竣工驗(yàn)收后三個月內(nèi)付清。
3、質(zhì)量保證金條款
。1)質(zhì)量保修期為2年,質(zhì)保期內(nèi),乙方隨叫隨到,及時(shí)維修,若乙方不能按時(shí)維修,甲方有權(quán)安排第三方維修,維修費(fèi)從乙方的質(zhì)保金中扣除。
。2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納。質(zhì)量保證金在主體竣工驗(yàn)收后退還。
。3)保修金在質(zhì)檢站、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方對本工程竣工驗(yàn)收合格并取得竣工驗(yàn)收報(bào)告之下月起開始計(jì)算2年后無任何遺留問題無息支付。
包工包料的勞務(wù)合同2
甲方:
乙方:
甲方現(xiàn)有私有建房基礎(chǔ)工程,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,將該工程基礎(chǔ)人工挖孔樁由甲方發(fā)包給乙方施工。具體事宜如下:
一、施工范圍:乙方施工范圍為陳社橋私人建房孔樁基礎(chǔ)(包括人工挖孔樁、澆灌孔樁護(hù)壁、澆灌孔樁砼)。
二、工程質(zhì)量:達(dá)到合格。
三、工程量計(jì)算方式:按圖紙和設(shè)計(jì)變更施工,與實(shí)際驗(yàn)收工程量為準(zhǔn),孔樁方量按樁徑加護(hù)壁每邊加15cm和實(shí)際驗(yàn)收深度的砼計(jì)算工程量。(如:0。900m的孔徑方量計(jì)算式:3。14*0。6*0。6*高)。
四、工程造價(jià):包工包料每立方人民幣叁佰元正(¥300。00)。本工程除人工材料。其它費(fèi)用和稅收均由甲方承擔(dān)。
五、付款方式:
1?讟稘补鄷r(shí)甲方應(yīng)付給乙方工程總價(jià)的.30%工程款。
2?讟度繚补嗤瓿珊蠹追礁督o乙方工程總價(jià)的50%工程款。
3。孔樁全部澆灌完成后三天后甲方將余款的20%付清給乙方。
六、本合同條款甲、乙雙方必須共同遵守,如單方違約,違約方必須承擔(dān)工程總價(jià)的10%違約金。
七、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,貳份合同具有同等的法律效力。在施工過程中,出現(xiàn)安全事故由此發(fā)生的任何費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
八、末盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,合同自簽字之日生效。
甲方:
年月日
。2)年月日乙方:
包工包料的勞務(wù)合同3
土地承包合同書
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
一、甲乙雙方共同協(xié)商同意,乙方承包甲方土地畝,承包價(jià)格 元/畝,共計(jì), 自年 月 日起至 年 月 日合同期滿。乙方每年的 月 日交承包費(fèi)。若乙方不能按時(shí)交承包費(fèi)的.,按自動放棄承包權(quán)處理,甲方有權(quán)重新收回。
二、乙方在承包期間,不準(zhǔn)私自買賣或轉(zhuǎn)讓承包土地,不能私自改變耕地的性質(zhì),不能私自栽樹,種山藥。乙方若私自改變耕地的性質(zhì),甲方有權(quán)收回承包的耕地。
三、乙方可保持土地承包時(shí)的種植方式,但合同期滿后,乙方負(fù)責(zé)將承包的土地上雜物必須清理干凈,若不清理,將承包全部法律責(zé)任。
四、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字按手印): 乙方(簽字按手。
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
包工包料的勞務(wù)合同4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。為確保工程質(zhì)量,保證安全文明施工,按期完成分包施工任務(wù),本著平等自愿的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本分包合同。達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程地點(diǎn):
2.工程內(nèi)容及做法:工程內(nèi)容為甲方口頭要求的所有施工內(nèi)容、裝修工藝要求(見附件)。
3.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、設(shè)備,甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限:開工日期: 竣工日期:
二、甲方工作
1.開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
三、乙方工作
1.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、創(chuàng)、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動。
4.負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備的保護(hù)。
5.保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
6.保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場,清運(yùn)垃圾至物業(yè)指定地點(diǎn)。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料。
四、材料供應(yīng)
1.乙方應(yīng)提前5天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購材料供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。
4. 乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
5.乙方應(yīng)幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。
6.乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
7.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運(yùn)。
五、工程驗(yàn)收和保修
2.工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收。
3.雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
七、違約責(zé)任
1.一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
2.一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
3.由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理,損耗的材料費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
4. 對因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
5. 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
6. 因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的2‰賠償甲方損失。
八、爭議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2.未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。。
5.乙方指定由 地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人, 為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。
6.乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員。
7.未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
九、施工機(jī)具
1.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
2.因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔(dān)。
十.工藝要求
1.基層處理要干凈,高低不平處要先鑿平和修補(bǔ),在抹底層水泥砂漿找平前地面應(yīng)灑水濕潤以提高與基層的粘結(jié)能力。
2.鋪裝石材、瓷質(zhì)磚時(shí)必須安放標(biāo)準(zhǔn)塊,標(biāo)準(zhǔn)塊應(yīng)安放在十字線交點(diǎn)對角安裝。鋪裝操作時(shí)要每行依次掛線,石材必須浸水濕潤,陰干后擦凈背面。鋪貼時(shí),從中間向四側(cè)退步鋪裝。安放石材、瓷質(zhì)磚時(shí)必須四角同時(shí)下落,并用橡皮錘敲擊緊實(shí)平整。
3.石材、瓷質(zhì)磚地面鋪裝后的養(yǎng)護(hù)十分重要,安裝24小時(shí)后必須灑水養(yǎng)護(hù),兩天之內(nèi)禁止上人。為不影響其他項(xiàng)目施工,可在地面上鋪設(shè)實(shí)木板供人行走。
4.地面石材、瓷質(zhì)磚鋪裝的驗(yàn)收:地面石材、瓷質(zhì)磚鋪裝必須牢固,鋪裝表面平整,色澤協(xié)調(diào),無明顯色差。接縫平直、寬窄均勻,石材無缺棱掉角現(xiàn)象,非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線檢查誤差小于2毫米,用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米,表面潔凈。
七、做防水
1.防水需要從墻腳向上做不少于0.3米,淋浴處不少于1.8米。要求對廚房及兩個衛(wèi)生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把準(zhǔn)備做防水的基層打掃干凈,盡量保持表面的干燥。
3.衛(wèi)生間的上下水管的根部和墻腳,必須涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后,需要進(jìn)行24 2小時(shí)的.閉水試驗(yàn)。到樓下觀察是否還存在漏水現(xiàn)象。
八、吊頂
1.吊頂工程所用材料的品種、規(guī)格、顏色以及基層構(gòu)造、固定方法應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求或住戶要求。
2.吊頂龍骨在保管安裝時(shí),不得扔摔、碰撞。罩面板在運(yùn)輸和安裝時(shí),應(yīng)輕拿輕放,不得損壞板材的表面和邊角。并應(yīng)防止受潮變形。
3.吊頂內(nèi)燈槽、斜撐、十字撐,應(yīng)根據(jù)工程情況適當(dāng)布置。輕型燈具應(yīng)吊在主龍骨或附加龍骨上,重型燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯(lián)結(jié),應(yīng)在基層頂板上另埋設(shè)吊點(diǎn)。
4.罩面板應(yīng)按規(guī)格、顏色分類選配。
5.罩面板安裝前,應(yīng)根據(jù)構(gòu)造需要分塊彈線。帶裝飾圖案罩面板,宜由中間向兩邊對稱排列安裝。墻面與頂棚的接縫應(yīng)交接一致。
6.罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應(yīng)嚴(yán)密,不得有漏縫現(xiàn)象。
7.擱置式的輕質(zhì)罩面板,應(yīng)設(shè)置壓卡裝置。
8.罩面板不得有懸臂現(xiàn)象。
9.吊頂施工過程中,電氣設(shè)備等安裝應(yīng)密切配合,特別是吊燈、電扇等處的增補(bǔ)強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
9.罩面板安裝后,應(yīng)防止損壞及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊頂,除用自攻釘固定外還應(yīng)增加粘接固定。所有金屬點(diǎn)應(yīng)用油漆封堵。
11.罩面板與龍骨應(yīng)連接緊密,表面應(yīng)平整,不得有折裂、缺菱掉角、錘傷等缺陷。接縫應(yīng)均勻一致,粘貼的面板不得有脫層,膠合板不得有刨透之處。
12.擱置的罩面板不得有漏透、翹角現(xiàn)象。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料的勞務(wù)合同起訴狀
包工包料的勞務(wù)合同5
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名:________________
貨號:_______________
面料:________________
顏色:_______________
尺碼:________________
第二條 服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位:套(上衣、褲子)
2、數(shù)量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認(rèn),具體見下:
材料名稱:
質(zhì)量:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式和規(guī)格
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認(rèn)后,再進(jìn)行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條 報(bào)酬
1、加工單價(jià):_______元/套
2、總金額(元):小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內(nèi)用________包裝,外用________包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條 服裝交付
1、交貨地。
2、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
3、產(chǎn)品的交(提)貨期限:________年____月____日。
第九條 服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:________年____月____日之前。
2、驗(yàn)收地點(diǎn):__________________________。
3、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
4、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
6、驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
7、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
第十條 定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報(bào)酬結(jié)算
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi),甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額,依據(jù)實(shí)際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗(yàn)收合格后,須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的`損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第二款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方。變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分。如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量,如有制作問題,乙方須負(fù)責(zé)修改。
(2)按此合同交貨日期,按時(shí)交貨。如未按時(shí)交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
(4)未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結(jié)清之日為止。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份。
甲方(章):______________
________年____月____日
乙方(章):______________
________年____月____日
包工包料的勞務(wù)合同6
原告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
聯(lián)系電話:_________________
被告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
聯(lián)系電話:_________________
訴訟請求:_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據(jù)合同約定,付款時(shí)間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認(rèn)被告欠原告貨款共計(jì)_______________元,原告為了資金周轉(zhuǎn)需要,多次催告被告負(fù)責(zé)人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認(rèn)為,被告的`行為已侵犯了原告的合法權(quán)益,為了維護(hù)原告的合法權(quán)益,根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人:________________
__________年__________月__________日
包工包料的勞務(wù)合同7
委托方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿和誠實(shí)守信的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:工程按圖紙及設(shè)計(jì)變更施工,嚴(yán)格執(zhí)行國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
二、涂料油漆工程承包范圍。
承包范圍:施工圖紙內(nèi)所含范圍和變更通知所注明的油漆涂料工程,包工、包料、包工期、保質(zhì)量、包安全文明施工。
三、工程合同工期。
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、油漆涂料工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按國家建設(shè)工程合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)省優(yōu)工程。
五、材料的調(diào)差與使用。
1、乙方須按施工圖紙指定的產(chǎn)品購買,材料進(jìn)場要經(jīng)甲方和監(jiān)理及建設(shè)單位等共同驗(yàn)收認(rèn)可后方可使用,乙方應(yīng)在符合國家質(zhì)量規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下自主購買油漆涂料工程所需材料。如甲方和監(jiān)理及建設(shè)單位認(rèn)定所購買材料不合格,乙方所進(jìn)材料自動清出場地并處罰金貳仟伍佰元整(¥2500。00)/每次。
2、材料調(diào)差:按照鄭州市當(dāng)時(shí)季度的信息欄頭價(jià),如信息價(jià)和實(shí)際購買價(jià)存在差異的,以甲乙雙方、監(jiān)理和建設(shè)單位共同認(rèn)定價(jià)格,經(jīng)認(rèn)定后辦理認(rèn)證手續(xù)為準(zhǔn),進(jìn)入決算。
六、工程變更。
工程施工中如經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)需變更項(xiàng)目,以建設(shè)單位簽字并蓋章的文件通知及設(shè)計(jì)單位出具的加蓋章簽字的變更圖為準(zhǔn)。工程量增減總量在5%內(nèi)不調(diào)整。
七、工程量與造價(jià):
1、以河南省預(yù)算定額決算下浮%為承包價(jià),或市場報(bào)價(jià)
2、按所承包的施工圖紙施工的工作量以實(shí)決算。
八、工程款(進(jìn)度款)支付方式。
分期付款
九、工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1、施工方的施工人員須嚴(yán)格依照施工工藝和操作程序進(jìn)行施工。
2、依照國家制定的施工工藝規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
十、飾后保修承諾。
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任期間自工程竣工驗(yàn)收之日起,為期2年。
2、保修期間由乙方施工不當(dāng)造成的油漆涂料施工費(fèi)用均為乙方負(fù)責(zé)。
3、保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。而且只對油漆涂料負(fù)責(zé),不承擔(dān)其他連帶責(zé)任。
4、在保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到通知后確認(rèn)是保修范圍內(nèi)的5個工作日內(nèi)派人修復(fù)結(jié)束。
5、保修期內(nèi)因甲方使用不當(dāng)、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結(jié)構(gòu)層降、溫差收縮、碳化縮等原因)所產(chǎn)生的結(jié)果不屬于保修范圍。如要乙方維修的材料和人工費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
十一、雙方責(zé)任。
甲方職責(zé):
1、甲方應(yīng)給施工方人員辦理進(jìn)場施工手續(xù)(出入證等)、提供施工所需的水、電、住宿、伙房場地。施工中如臨時(shí)需要使用公共部分,甲方應(yīng)向鄰居協(xié)調(diào)好,做好交叉作業(yè)的施工環(huán)境。
2、甲方有對乙方監(jiān)督管理的權(quán)力,應(yīng)按合同約定向乙方撥付工程進(jìn)度款,如因工程進(jìn)度款不能及時(shí)到位,導(dǎo)致延誤工期,則按實(shí)際情況相應(yīng)順延工期。
3、甲方應(yīng)協(xié)作乙方做好已完工程成品及半成品保護(hù)工作。
4、施工中甲方需要變更或增加施工項(xiàng)目時(shí),應(yīng)及時(shí)如實(shí)通知乙方,雙方應(yīng)簽訂項(xiàng)目變更表,商議好造價(jià)情況后再進(jìn)行施工。
5、甲方應(yīng)向乙方提供良好的外部環(huán)境,如不屬乙方原因造成停工,甲方應(yīng)及時(shí)處理并負(fù)責(zé)工期順延。
乙方職責(zé):
1、乙方施工人員須嚴(yán)格依照施工工藝的.程序進(jìn)行施工,應(yīng)有從業(yè)資格、有管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)素質(zhì)良好的施工管理人員,按甲方要求組織人員、機(jī)具進(jìn)場,保質(zhì)保量完成所承包范圍內(nèi)各項(xiàng)施工任務(wù),及時(shí)報(bào)驗(yàn),積極配合甲方及監(jiān)理人員對工程的初驗(yàn)和終驗(yàn)。
2、施工方應(yīng)按工程部和圖紙規(guī)定的情況下自行采購的材料必須符合國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),三證齊全,自覺接受甲方、監(jiān)理單位和建設(shè)單位的監(jiān)督管理認(rèn)可后,方可進(jìn)場施工使用。
3、應(yīng)遵守甲方為加強(qiáng)質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)管理而制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,無條件地服從項(xiàng)目部的統(tǒng)一管理。
4、按施工程序開展質(zhì)量和工期管理,及時(shí)主動向甲方匯報(bào)質(zhì)量管理情況及施工進(jìn)度。
5、乙方須按時(shí)完成工程量及施工要求及時(shí)給項(xiàng)目部提供合格證及資料。把各項(xiàng)必備資料負(fù)責(zé)送到項(xiàng)目部資料員手中。若因不可抗拒因素造成工期延誤,應(yīng)與甲方商議解決。
十二、違約。
1、合同文本35。1合同條款中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下:本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:無。
2、合同文本通用條款第26。4款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:工期順延。
3、本合同通用條款15。1款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:除無條件返工外,承擔(dān)工期損失罰款和降低工程總價(jià)3%的質(zhì)量罰款。
4作為違約金付給對方。
十三、爭議。
雙方友好協(xié)商,協(xié)商無效,可由甲方所在地人民法院公訴裁決解決。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
代表人:
聯(lián)系方式:
乙方:
代表人:
聯(lián)系方式:
日期:
【包工包料的勞務(wù)合同】相關(guān)文章:
建筑包工包料合同09-15
土建包工包料合同03-06
裝修包工包料合同08-16
個人包工包料合同07-03
油漆包工包料合同09-03
包工包料裝飾合同09-14
裝修包工包料的合同03-07
包工包料加工合同04-24
包工包料裝修合同04-18