委托施工合同

時間：2024-05-01 08:30:54 委托合同我要投稿

委托施工合同范本

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的委托施工合同范本，歡迎大家分享。

委托施工合同范本

　　發包方（甲方）：____________

　　聯系方式：____________

　　地址：___________

　　承包方（乙方）：____________

　　聯系方式：____________

　　地址：___________

　　經甲、乙雙方協商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：________________________________。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：_______本項目工程從______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的______%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于______天內向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到________級。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后______天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。

　　1、若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。

　　2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。

　　十三、合同份數