委托承攬合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編精心整理的委托承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
委托承攬合同1
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質量要求
如果需要加工定制物品并需要封存樣品的話，雙方應當在當面封簽，并將其妥善保存，作為驗收時的依據。
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。
承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。
承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.當承攬人在履行工作時發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處時，應及時向定作人反饋并提出修改建議。定作人應在規定時間內回復，給予具體修改意見。
承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人在承接工作時，必須遵守定作人的保密要求，嚴格保守技術資料的機密性。未經定作人授權，承攬人不得留存技術資料的復制品或將其泄露給第三方。
3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。
在保證期限內，如果產品出現問題，除非是由于定制人使用或保管不當等原因造成質量問題，否則承攬方有責任修復或退換產品。
3.當事人雙方對承攬的'定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。
2.交(提定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知。
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。
定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。
承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、如果定制物品的包裝不符合合同規定，需要進行返修或重新包裝，責任方應該承擔相應的費用。責任方需要負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
若定作人因包裝物不合格而要求賠償損失，承攬人應當支付定作人低于合格包裝物價值的部分賠償。此時，定作人不需要返還或重新包裝。
因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、在定制物品交付過程中，若出現延遲交付、返修、更換、補交等情況，應向定制人支付違約金。若合同中未規定具體數額，則應參考中國人民銀行相關延期付款規定，按照逾期交付部分的價款總額計算并支付違約金。
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度違約金。
六、如果定制的產品不能按照合同規定在約定地點交付，暫時由定制人代為保管時，定制人有權要求賠償其實際支付的保管、維護費用。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度的違約金;不屬承攬人提供材料的。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關各留存一份。
定作人：(蓋章________________
代表人：(蓋章________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章________________
代表人：(蓋章________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
委托承攬合同2
委托方(甲方：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
承接方(乙方：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
根據《中華人民共和國民法典》以及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就系統設備工程委托承攬事宜達成如下協議，以資共同遵守。
1、合同內容
本合同所指的項目是：。(系統配件參考<附件一：物料清單>
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣__元，大寫：。
2.2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后__天內，由甲方向乙方支付合同總金額的%，即人民幣 __元，大寫：。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的__ %，即人民幣__元，大寫：。
3.3工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起__天內，甲方向乙方支付合同總價的'__%，即人民幣 __元，大寫：。
3.4最終驗收付款
甲方代表正式驗收后，乙方需在5個工作日內收到合同總價的%。合同總價為人民幣__元，大寫為：。
3.5其它事項
____________________________________________________________________________。
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起 __個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、甲乙雙方在履行合同過程中有違約行為的，應當賠償因此給對方造成的損失。
7、雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應當及時協商解決。如無法協商解決，則可以向當地有權機構申請調解；如調解仍不能解決爭議，則可以提交給有管轄權的人民法院訴訟解決。
8、本合同為有效文件，甲方與乙方各持一份，自雙方簽署并蓋章之日起生效。如本合同未包含相關事項，甲、乙雙方將另行商議處理。
委托方(簽章：
受托方(簽章：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
開戶銀行：
賬號：
委托代理人：
開戶銀行：
賬號：
__年__月__日
__年__月__日
簽于：
簽于：
委托承攬合同3
委托方：（以下稱甲方）
承接方：（以下稱乙方）
一、合同內容
本合同項所指的項目是：（系統配件參考“附件一：物料清單”）
二、合同金額
（1）合同總金額為人民幣：（rmb：）
（2）合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
三、付款方式
（1）付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
（2）設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。
（3）工程結算付款
設備安裝完畢后，經甲方人員驗收合格后的第二個工作日內，甲方應向乙方支付合同總價的____%（大寫：__________元整）。
（4）最終驗收付款
經雙方協商一致，合同工作完成后的10個工作日內，甲方向乙方支付合同總價的80%，即人民幣（rmb）。
（5）其它事項
四、合同雙方責任
（1）甲方責任
1、按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
2、提供好施工現場的'土建、水、電等條件。
3、安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
5、工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
（2）乙方責任
1、按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
2、負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
3、確保所提供的設備材料與質量相符。
4、向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
五、安裝及調試
（1）安裝及調試責任，乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
六、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：_________________________乙方：_________________________
地址：_________________________地址：_________________________
電話：_________________________電話：_________________________
傳真：_________________________傳真：_________________________
簽約代表：______________________簽約代表：______________________
委托承攬合同4
委托方(甲方：
承攬方(乙方：
依照《民法典》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內容
1.1項目：
1.2項目內容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、制作費用
2.1乙方需按照甲方的標準來完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，才可以按照項目結算相應的費用。費用明細會在雙方確認要求后進行說明和商議。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方和承攬方之間的合作關系。在本合同期間內，甲方將不承擔任何有關乙方安全責任保險及福利的'義務。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規范操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。
3.3在合同有效期內，乙方應自備各種工具、設備等。在廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施方面，乙方必須按時進行安全檢查。乙方應自行承擔交通工具、設備和工具的維修與保養費用。若在項目執行過程中乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協作者發生傷亡事故，乙方應負責承擔相關費用，安全責任亦由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：________乙方：________
________年________月________日
【委托承攬合同】相關文章：
委托承攬合同03-24
委托加工承攬合同（經典）04-29
委托加工承攬合同10-04
委托加工承攬合同01-29
委托承攬加工合同11-14
委托加工承攬合同09-17
委托承攬加工合同05-10
委托加工合同_承攬合同09-06
定做委托承攬加工合同05-26
（優選）委托加工承攬合同07-09