方圓裝飾工程的合同范本
委任單位：
施工單位：
就 裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵
守如下：
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程項目內容：
四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣：
六、 付款方式：
1、 合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預付
款。
2、 開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額 預付款，
余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程
量結算)
七、 材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管
場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的
垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
3
1、 乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返
工，所造成的損失由乙方負責。
2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為
本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時
材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，
提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、 乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工
中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量：
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、 由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承
擔。
3、 由于乙方原因造成的.無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4、 裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和
有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如
工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由
甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償
給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、
乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決
執行。
十三、本合
同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章
后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：方圓裝飾工程公司
代表人： 代表人：
日期： 日期：
【方圓裝飾工程的合同范本】相關文章：
工程裝飾裝修合同范本11-08
裝飾裝修工程承包的簡單合同范本09-16
家庭居室裝飾裝修工程監理的合同范本12-20
裝飾裝修工程合同范本（精選5篇）09-09
建筑裝飾裝修工程施工合同范本09-25
北京裝飾裝修工程施工合同范本12-20
建筑裝飾工程簡單版施工合同范本10-29
建筑裝飾裝修工程合同范本（通用5篇）09-09
裝飾裝修工程施工合同范本(15篇)03-21
裝飾裝修工程承攬合同范本（精選5篇）02-28