2021涂料承包合同范本
隨著人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的2021涂料承包合同范本，希望能夠幫助到大家。
涂料承包合同1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險、責(zé)任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓(xùn) 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6在施工過程中,負責(zé)對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責(zé)。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計(或方案)和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準(zhǔn)，工期可以順延。
4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。施工項目質(zhì)量驗收若無相應(yīng)的國家驗收標(biāo)準(zhǔn)時，則以建筑行業(yè)裝飾標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn);若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認(rèn)，甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，無論復(fù)驗是否合格，甲方不承擔(dān)應(yīng)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認(rèn)可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責(zé)采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責(zé).
7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議與違約責(zé)任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應(yīng)按不合格產(chǎn)品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計單位、等書面確認(rèn)為準(zhǔn))，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應(yīng)按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀(jì)要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
日期：
涂料承包合同2
甲方：
乙方：
為了順利完成商定的建筑工程，明確發(fā)包方和承包方的相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，達成以下合同條款：
一、工程名稱及地點：
工程地點： 陜西省榆林市馬扎梁榆橫電廠
工程名稱：#2 主廠房
二、工程勞務(wù)承包內(nèi)容及范圍：
承包內(nèi)容：清理基層、內(nèi)墻涂料、腳手架搭拆、清理現(xiàn)場等。
三、承包方式及工程結(jié)算：包工包料
結(jié)算價格：乙方包工包料(不包面漆)，內(nèi)墻涂料 27 元/平方米，搭拆鋼管架每平方米扣除4元，不包含腳手架。
四、工期要求：
乙方必須嚴(yán)格按照甲方合理的工程進度要求組織施工。
五、工程質(zhì)量：
1、使所承包的工程符合施工規(guī)范、建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)合格要求，每道工序搭接必須通過甲方技術(shù)人員或項目經(jīng)理驗收合格后方可進入下道工序施工，施工后出現(xiàn)起皮、空鼓等現(xiàn)象應(yīng)立即主動無條件返工、處理。
2、施工工序要求：
(1)基層膩子必須最少不得少于二遍，膩子層必須平整、堅實、牢固、不起皮;膩子干燥后應(yīng)打磨平整。
(2)墻面在涂刷面漆前必須涂刷一遍底漆。
(3)涂料面層必須按甲方提出的正規(guī)施工工序進行施工;涂料的涂刷必須均勻、粘結(jié)牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;顏色必須均勻一致。涂刷面漆時，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。
(4)施工主要工序應(yīng)滿足以下程序。
基層處理、找平——墻面、頂棚刮膩子——打磨平整、保養(yǎng)——涂刷封閉底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的樣板施工，按樣板交工。
六、工程價款支付：
甲方按月進度支付乙方已完工程量70%的進度款，工程竣工驗收合格一個月內(nèi)，支付合同總結(jié)算款的余款。
七、雙方義務(wù)：
(一)甲方負責(zé)：
1、施工所需的.水電引入施工現(xiàn)場。
2、負責(zé)現(xiàn)場技術(shù)交底及質(zhì)量跟蹤檢查，考試合格后持證上崗。
(二)乙方負責(zé)：
1、新進場人員必須按受三級安全教育，考試合格后持證上崗。
2、按甲方的質(zhì)量要求、工期要求、技術(shù)要求施工。
3、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因發(fā)生人為的質(zhì)量、安全事故所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。
4、服從甲方領(lǐng)導(dǎo)和指揮，遵守甲方的有關(guān)規(guī)定制度。
八、違約責(zé)任：
1、若不按項目部施工進度計劃時間完成，每延期一天按合同總價款的3‰進行罰款。
2、乙方若地場地內(nèi)打架、偷盜、賭博，以上根據(jù)情節(jié)輕重，有其一者罰款50-200元。
3、未經(jīng)甲方同意，乙方將工程轉(zhuǎn)包他人，甲方有權(quán)終止合同，并追究其民事責(zé)任。若因甲方原因造成的責(zé)任由甲方負責(zé)。
4、甲方已施工完畢的成品或半成品的保護，若因乙方人為原因造成的損壞，將視情節(jié)給予一定的罰款(100-10000元)。
5、若甲方無故損壞乙方的材料或成品，照價賠償。
6、本工程完工后交驗達不到合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方必須無條件返工并承擔(dān)返工損失。
九、安全責(zé)任：
1、乙方在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜以及人身安全工作。乙方必須在進場前將施工隊人員名單提供給項目部備案，施工期間，乙方應(yīng)遵守操作規(guī)程，做好安全保護，操作層外架必須鋪腳手板，施工人員在施工期間必須佩帶安全帶，安全帶的正確使用符合相關(guān)規(guī)定。進入工地，必須帶好安全帽，不得穿拖鞋進入施工現(xiàn)場，不得酒后施工，施工用水用電必須遵守工地規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守土建方工地的各項規(guī)定、規(guī)范。不按上述要求遵守的，由此導(dǎo)致的一切事故責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
2、乙方隨時接受甲方及廠內(nèi)安全檢查人員的監(jiān)督檢查，服從甲方領(lǐng)導(dǎo)安排，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
3、乙方必須在現(xiàn)場設(shè)專職安全員負責(zé)現(xiàn)場的施工安全，不得發(fā)生任何安全事故，如因乙方違反安全操作規(guī)程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己負責(zé)。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決。竣工驗收清算后，本合同失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【2021涂料承包合同范本】相關(guān)文章：
3.涂料工程合同范本
粵公網(wǎng)安備 44010602002712