<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 成品加工承攬協議書

    時間:2022-10-14 16:22:53 協議書范本 我要投稿

    成品加工承攬協議書

      隨著社會不斷地進步,越來越多地方需要用到協議,協議具有法律效力,確立某種法律關系。什么樣的協議才是有效的呢?以下是小編精心整理的成品加工承攬協議書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    成品加工承攬協議書

    成品加工承攬協議書1

      甲方:(定作方)

      地址:

      法定代表人:

      營業執照證號:

      乙方:(承攬方)

      地址:

      法定代表人:

      營業執照證號:

      合同編號:合同簽訂地:

      乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

      一、本合同所指加工行為是:

      甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

      二、本合同所指加工之零部件見下表:

      甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注

      1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

      2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

      三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

      備注

      四、加工零部件價格及加工費的確定:

      1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。

      因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

      2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。

      3.加工費計算方法:

      (1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

      (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

      五、加工訂貨:

      1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

      (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

      (2)電話通知訂貨。

      但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

      2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

      (1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

      (2)電話通知更改。

      但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

      3.如甲方通知取消訂單:

      (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

      (2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

      4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

      六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

      1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

      2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;

      3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

      4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。

      送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

      5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

      6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。

      乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

      七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

      1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

      2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

      3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

      4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

      5.模具的知識產權:甲方所有;

      6.模具的所有權:甲方所有。

      八、知識產權保護

      1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

      九、產品技術、質量標準與控制

      1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

      甲方:

      乙方:

      授權代表:

      授權代表:

      日期:____年____月____日

      日期:_____年_____月____日

    成品加工承攬協議書2

      委托方:簽訂地點:

      承接方:深圳__

      公司訂日期:____年____月____日

      依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

      第一條:廣告承攬要求。

      1、項目(制作):________

      2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________

      3、發布地點或形式:________

      4、顏色:________

      5、規格或材料:________

      6、刊播次數、起止日期及時間:________

      第二條:費用及支付方法

      1、費用

      本次活動總金額為________。(大寫________元整)

      2、結算方式和期限:________

      第三條:驗收方式及時間:____________

      第四條:違約責任

      1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

      2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

      3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

      第五條:糾紛解決方式

      發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。

      1、向地經濟合同_____機關申請_____;

      2、向連云港市當地人民法院起訴。

      第六條:雙方商定的其他事項:

      第七條:附則

      本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

      委托方:連云港__公司承攬方:

      單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)

      地址:地址:

      委托代理人:委托代理人:

      電話:電話:

      日期:___________日期:___________

    成品加工承攬協議書3

      承 攬 方:____________________________________

      地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

      法定代表人:____________ 職務:____________

      定 作 方:____________________________________

      地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

      法定代表人:____________ 職務:____________

      定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條 加工成品

      第二條 加工成品質量要求

      第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

      1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

      2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條 技術資料、圖紙提供辦法

      1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

      3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

      第五條 價款或酬金

      價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條 驗收標準和方法

      1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

      2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      第七條 交貨的時間和地點

      1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      第八條 包裝要求及費用負擔

      第九條 運輸辦法及費用負擔

      第十條 結算方式及期限

      第十一條 其他約定

      第十二條 承攬方的違約責任

      一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

      三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

      四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

      六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

      七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

      九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

      十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條 定作方的違約責任

      一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

      三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條 不可抗力

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條 糾紛的處理

      加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

      1.向仲裁機關申請仲裁;

      2.向人民法院起訴。

      本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方:________________________

      代表人:________________________

      ____年____月____日

      承攬方:________________________

      代表人:________________________

      ____年____月____日

    成品加工承攬協議書4

      定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)

      法定代表人:

      住所:

      郵編:

      聯系電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      委托代理人:

      身份證號:

      住所:

      郵編:

      聯系電話:

      承攬方:

      公司(以下簡稱乙方)

      法定代表人:

      住所:

      郵編:

      聯系電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      委托代理人:

      身份證號:

      住所:

      郵編:

      聯系電話:

      鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;

      鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

      依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

      一、甲方委托乙方加工如下產品:

      品名規格單位數量備注

      二、原材料提供:

      1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:_____年_____月_____日。

      2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

      3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::_____年_____月_____日。

      4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

      三、技術資料及圖紙

      1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

      2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。

      3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

      4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

      四、質量要求:

      1、乙方加工產品應當符合標準。

      2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

      五、加工成品驗收:

      1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

      2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

      3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

      4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

      六、加工成品交付:

      1、乙方應于_____年_____月_____日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

      2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。

      3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

      4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

      七、報酬及支付:

      1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

      2、報酬的支付采取以下方式

      A甲方應于_____年_____月_____日支付乙方元,于_____年_____月_____日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

      B甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

      八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。

      九、運輸及費用承擔:

      1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。

      2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。

      十、乙方違約責任:

      1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

      2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

      3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

      4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

      5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

      6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。

      十一、甲方違約責任:

      1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。

      2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

      3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

      十二、不可抗力:

      1、在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。

      2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。

      3、在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。

      十三、合同爭議的解決:

      雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第

      種方式解決:

      1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;

      2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

      十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

      十五、本合同簽訂于北京市 區,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。

      甲方:北京機電設備有限公司乙方:公司

      授權代表:授權代表:

      _____年_____月_____日

    成品加工承攬協議書5

      訂立合同雙方:

      承攬方:

      定作方:

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

      第一條 加工成品

      第二條 加工成品質量要求:

      一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

      二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

      三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

      第三條 原材料由甲方提供.

      第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

      第五條 工程價款:按核定價格單計算款元.

      第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

      第七條 交貨的.時間和地點:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

      第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.

      第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

      第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

      第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

      第十二條 甲方的違約責任

      一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

      二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

      三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

      四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

      五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

      六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

      第十三條 乙方的違約責任

      一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

      二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

      三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

      四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

      五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

      六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

      第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的

      不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

      第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

      本合同于_____年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效.

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

      甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址:  電話:  開戶銀行:  帳號:

      乙方:  代表人:  地址:  電話:  開戶銀行: 帳號:

      _____年_____月_____日

    成品加工承攬協議書6

      合同編號:_________

      定作人:______簽訂地點:_________

      承攬人:______簽訂時間:__年__月__日

      第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

      加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量

      數量

      名稱|型號|單位||單價|金額|合計

      合計人民幣金額(大寫):

      (注:空格如不夠用,可以另接)

      第二條定作人提供的材料

      材料|規格|計量

      數量|質量|提供日期|消耗定額

      名稱|型號|單位

      (注:空格如不夠用,可以另接)

      第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

      第四條加工物的技術標準、質量要求:

      第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

      第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

      第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

      第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。

      第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

      第十條加工物的交付方式及地點:

      第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

      第十二條報酬的結算方式及期限:

      第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

      第十四條本合同解除的條件:

      第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

      第十六條違約責任:

      第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

      (一)提交_____________委員會_____;

      (二)依法向人民法院起訴。

      第十八條其他約定事項:

      定作人|承攬人|鑒(公)證意見:

      定作人(章):承攬人(章):

      住所:住所:

      法定代表人:法定代表人:

      居民身份證號碼:居民身份證號碼:

      委托代理人:委托代理人:

      電話:電話:

      開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

      賬號:賬號:經辦人:

      編碼:編碼:_______年_______月_______日

      監制部門:印制單位:

    成品加工承攬協議書7

      甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

      乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

      甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。

      一、雙方權利義務

      1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

      2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

      乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。

      3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

      4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

      5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

      6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

      二、工程質量及施工要求

      1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

      2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

      3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

      5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

      6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

      墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

      7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

      8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

      9、下水道:......

      三、工程款結算及支付

      1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

      2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

      四、違約責任

      1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

      如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

      2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

      五、爭議解決方式

      因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

      六、附則

      1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

      2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

      3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

      甲方簽字:

      乙方簽字:

      簽訂時間:_______年_______月_______日

    成品加工承攬協議書8

      承攬人______________________,以下簡稱甲方;

      定作人:__________________,以下簡稱乙方;

      甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

      第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

      第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;

      第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

      第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

      第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

      第六條加工費結算辦法與時間;

      第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

      第八條甲方的違約責任:

      1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

      2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

      3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

      4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

      5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

      6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

      第九條乙方的違約責任:

      1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

      2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

      3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

      4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

      5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

      6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

      第十條不可抗力:

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

      第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

      本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

      本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

      定作人:__________承攬人:_______________

      代表人:__________代表人:____________________

      開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

      帳號:_________________帳號:_____________________

      簽訂日期:_____年____月____日

    【成品加工承攬協議書】相關文章:

    加工承攬合同10-16

    加工承攬合同10-01

    委托加工承攬合同11-13

    加工承攬合同(范本)07-17

    產品加工承攬合同10-20

    加工承攬合同范文10-24

    貨物加工承攬合同10-24

    加工承攬合同(3)10-23

    加工承攬合同(范本)10-01

    主站蜘蛛池模板: 四虎国产精品免费久久5151| 久久精品国产精品亚洲下载| 精品久久久久久国产三级| 久久影院综合精品| 久久精品无码一区二区日韩AV| 成人午夜精品视频在线观看| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合 | 在线亚洲精品自拍| 国产午夜精品一区二区| 狠狠色丁香婷婷综合精品视频 | 日韩精品一区二区三区视频| 99熟女精品视频一区二区三区| 99视频精品全部在线观看 | 亚洲国产精品丝袜在线观看| 精品一区二区三区色花堂| 成人国产一区二区三区精品| 久久成人国产精品二三区| 91探花福利精品国产自产在线| 久久ww精品w免费人成| 少妇精品无码一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 久久中文精品无码中文字幕| 国产精品无码素人福利不卡| 粉嫩精品美女国产在线观看| 一本大道久久a久久精品综合| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 国产高清在线精品一区| 国产精品久久久久久搜索| aaa级精品久久久国产片| 99精品一区二区三区无码吞精| 大伊香蕉精品一区视频在线| 国精品无码一区二区三区在线| 欧美精品久久久久久久自慰| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 精品熟女少妇av免费久久| 久久精品毛片免费观看| 国产精品视频色拍拍| 500av导航大全精品| 久久r热这里有精品视频| 99精品影院| 精品人妻少妇一区二区三区在线|